ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок							
1.	Регион	Курская область	
2.	Муниципальный  заказчик	МУЗ «Касторенская центральная районная больница
306716 Касторенский район, п. Олымский, ул. 20  лет Победы, 20
тел. 8(47157) 2-25-72	
3.	Источник финансирования муниципального заказа	муниципальный бюджет	
4.	Форма котировочной заявки	В письменной форме (Приложение) или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации	
5.	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров	Поставка горюче-смазочных материалов: 
бензина А-80 (ГОСТ Р511.05-97 с изм.1-4, ТУ 38.00.11.65-2003) – 4 400 л.;
бензина АИ-92 (ГОСТ Р511.05-97 с изм.1-4, ТУ 38.00.11.65-2003) – 13 200 л.	
6.	Место доставки поставляемых товаров	АЗС на территории п. Касторное, п. Олымский, п. Новокасторное Касторенского района	
7.	Сроки поставок товаров	4 квартал 2010 г.	
8.	Сведения о включенных в цену товаров расходах	перевозка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей	
9.	Максимальная цена муниципального контракта	379 000 руб.	
10.	Место подачи котировочных заявок	306700, Касторенский район, п. Касторное, ул. 50 лет Октября, 6 Администрация Касторенского района, с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)	
11.	Срок подачи котировочных заявок	Со дня размещения извещения до даты окончания подачи котировочных заявок	
12.	Дата, время начала и окончания срока подачи котировочных заявок	29.09.2010 г. 8-00 (время московское)
07.10.2010 г. 17-00 (время московское)	
13.	Срок и условия оплаты поставок товаров	в день поставки горюче-смазочных материалов (бензина А-80, бензина АИ-92) частичная предоплата.	
14.	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта	Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок	

Приложение
к извещению о проведении
запроса котировок

Форма котировочной заявки

	Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого Контракта, ________________________ [наименование Участника размещения заказа], в лице _______________________ [наименование должности руководителя и его Ф.И.О.], сообщает о согласии участвовать в запросе котировок и направляет настоящую заявку.
	Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________ [наименование Участника размещения заказа] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает __% [значение укажите цифрами и прописью] балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период.
	Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников условий, запрашивать у нас, уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
	Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.
	В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Контракт (договор) с _______________________________ на поставку (выполнение работ) _______________________________________________
___________________________________________________________________________, 
	В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя, а Победитель будет признан уклонившимся от заключения Муниципального контракта с _________________________________________________, мы обязуемся подписать данный Контракт.
	Мы извещены о включении сведений о _______________________________  [наименование Участника размещения заказа] в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Муниципального контракта.
	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномоченным органом нами уполномочен ____________ [Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа]. 
	    Настоящая Заявка действует до завершения процедуры размещения заказа.
	Наши юридический и фактический адреса: ___________________________________, телефон ____________, факс _____________, банковские реквизиты _____________________.
	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________. 

Предложение па участие в запросе котировок

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактные телефоны		
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг		
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг		
Сроки поставок товаров, выполнения работы, оказания услуг		
Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей		
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг		

Руководитель _________________/________________/
                                (подпись)                    Ф.И.О.
 м.п.

Проект

КОНТРАКТ № _____
на поставку товаров для ____________________________________

п. Касторное « ____» ____________200__ г.

________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем заказчик, в соответствии с Положением о __________________________, утвержденным ___________________________________________________________, в лице ____________________________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________ __________________________________________________________________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Курской области, на основании результатов размещения заказа путем проведения ____ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) ______________ № ________________ от ________________ г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать заказчику (ВАРИАНТ: подведомственным учреждениям и организациям _____________________________ согласно разнарядке Контракта, выдаваемой заказчиком, являющейся неотъемлемой частью Контракта), ______________________________ товары в количестве и ассортименте указанные, в Спецификации (приложение 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):
1.2.1. ______________________________________________________________, в срок: ________________________;
1.2.2. _______________________________________________________________, в срок: ________________________.
1.3. Количество и ассортимент товара, поставляемого по Контракту, стороны зафиксировали в приложении 1.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.2. Товар оплачивается заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения заказа.
2.3. Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочные (навесные) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочных, монтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в Спецификации (приложение 1).
2.4. Цена Контракта составляет ____________________________________ руб., в том числе НДС -_____% ____________________________________________руб. (цифрами и прописью).
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.
3.2. Авансовый платеж по Контракту составляет _______% от Цены Контракта. заказчик осуществляет авансовый платеж в течение ______ банковских дней.
3.3. Оплата Цены Контракта (если аванс предусмотрен - оставшейся части Цены Контракта) производится заказчиком в течение _____ банковских дней после получения Государственным заказчиком полностью всего количества поставляемого по настоящему Контракту товара и сопутствующих услуг и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта. 
3.4. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
3.5. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке товара и оказании сопутствующих услуг, аванс возвращается в течение 5 банковских дней со дня направления заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта заказчиком.
3.6. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить заказчика о точном времени и дате (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2)) телефонограммой или по факсимильной связи;
4.1.2. Передать товары заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта; поставляемые товары должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта;
4.1.3. Поставить товары заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.
4.1.4. Передать заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара заказчику), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта
4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.
4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком (или заказчиками).
Расходы, связанные с устранением недостатками товара и некомплектности несет Поставщик.
4.1.8. По требованию заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику. В случае, если поставка осуществляется в адрес Заказчиков согласно разнарядке Контракта, эта обязанность лежит на таких Заказчиках.
4.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;
- О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.;
5.2. По факту приемки товара, заказчиком составляется Акт приемки-передачи товаров (образец формы - приложение № 4) , подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.
5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи и сборки товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий).
Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.
5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
5.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

6. Гарантии качества товара 

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенных в показателях качества технической характеристики (технического задания), определенной при размещении государственного заказа Курской области на поставку _________________________ в 200__ году и закрепленных в приложении 3 к настоящему Контракту.
6.3. На поставляемый товар Исполнитель дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технических характеристиках (приложение 3).
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования, в пределах Курской области, в течении 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок, заказчику представляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

7. Обеспечение исполнения Обязательств. 

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту, Поставщик предоставляет заказчику (банковскую гарантию) или (заключает договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (передает государственному заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 7.2. настоящего Контракта), (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта) 
7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму _______________________________________________ рублей. 
7.3. (ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2. настоящего Контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта. 
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока товара и оканчиваться не ранее его завершения. 
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.)
(ВАРИАНТ 2: Договор страхования ответственности Поставщика должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика. 
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта. 
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока товара и оканчиваться не ранее его завершения. 
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования].
(ВАРИАНТ 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Поставщику заказчиком при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании).
7.4. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Контракту Поставщик обязуется переоформить (соответствующую банковскую гарантию) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (передать заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).
7.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало, быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия..
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимость товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств в отношении которых просрочено Поставщиком 
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
9.4. Если просрочка поставки товаров превысит один месяц, то заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.
9.5. заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
9.5.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;
9.5.2. в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
9.5.3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
9.5.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
9.6. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения. 
10.3. (ВАРИАНТ 1: В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему государственному контракту (договору) передаются на разрешение _________ (указывается наименование третейского суда). Решение ___________ (указывается наименование третейского суда) является для сторон окончательным. 
До передачи спора на разрешение _____________ (указывается наименование третейского суда) Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения).
(ВАРИАНТ 2: Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Курской области. 
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Курской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения).
10.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
11.3. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия заказчика.
11.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
11.5. Поставщик представляет по запросу заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.
11.8. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

заказчик: Поставщик:

К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 - Спецификация;
Приложение 2 - График поставки
Приложение 3 - Техническая характеристика поставляемого товара (техническое задание)
Приложение 4 - Акт сдачи-приемки товара
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
_________________ ________________________
«___» ________200 г. «____» ___________200 г.

Приложение 1 
к контракту № ____ 
от « ___» _______200__ г.

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед.изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб. 	Количество	Сумма в руб.
(с учетом НДС)	Сумма НДС в руб. 	

							

							

							
Итого:							

Наименование сопутствующей услуги 	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб. 	Количество	Сумма в руб.
(с учетом НДС)	Сумма НДС в руб. 	

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_________________ ________________________

«___» ________200 г. «____» ___________200 г.

Приложение 2
к контракту № ____ 
от « ___» _______200 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№№	Наименование товара	Ед.изм.	К-во	Срок исполнения,
поставки	Примечание	

						

						

						
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_________________ ________________________

«___» ________200 г. «____» ___________200 г.

Приложение 3 
к контракту № ____ 
от « ___» _______200 г.

Техническая характеристика (техническое задание) поставляемого товара

№ пп	

Наименование товара	Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации	Гарантийный срок	

Срок службы товара	

					

					

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_________________ ________________________

«___» ________200 г. «____» ___________200 г.

Приложение 4 
к контракту № ____ 
от « ___» _______200 г.

АКТ
приемки-передачи товаров

г. Курск «___»__________________200_ г.

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем (наименование организации) 
«Заказчик», в лице ________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________ , с одной 
(Устава, Положения, Доверенности) 

стороны, и _______________________________________________________________, 
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, 
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________ 
(Устава, Положения, Доверенности), 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом №___ от «___»____________200_ г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг, а именно
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно государственному контракту должны быть выполнены «__»____________ 200_ г., фактически выполнены «__»_________ 200_ г.
4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Результат работ по договору:

Сдал: Принял:
Поставщик Заказчик
__________________________ ____________________ 
__________________________ ____________________

М.П. М.П.