АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТИМ

ТИМСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» декабря 2019 года	№ 202

Об утверждении аукционной документации

В целях организации и проведения электронного аукциона по отбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация поселка Тим ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить аукционную документацию по отбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно Приложению.

2. Осуществить размещение аукционной документации в ЕИС и иные процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Приложение – аукционная документация на 15 листах.

Глава поселка Тим	А. В. Куракулов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации поселка Тим

от «06» декабря 2019 г. № 202

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на отбор подрядчика для выполнения работ по благоустройству

п. Тим Тимского района Курской области

2019 г.

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

№	Наименование	Информация
Общая информация
Используемый способ определения подрядчика	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://roseltorg.ru
Информация о заказчике
Наименование заказчика	Администрация поселка Тим Тимского района Курской области
Место нахождения заказчика	307060, Курская область, Тимский район, п. Тим, ул. Кирова д.25 «а»
Почтовый адрес заказчика	307060, Курская область, Тимский район, п. Тим, ул. Кирова д.25 «а»
Адрес электронной почты заказчика	poseloktim@mail.ru
Номер контактного телефона заказчика	8(47153)2-32-18
Ответственное должностное лицо заказчика	Куракулов Алексей Владимирович - глава п. Тим Тимского района Курской области
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	Контрактный управляющий – Якунин Роман Александрович – главный специалист-эксперт по земельным и имущественным вопросам администрация п. Тим Тимского района Курской области
Информация об объекте закупки
Наименование объекта закупки и количество товара	Выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области, кол-во – 1 усл. ед. ИКЗ - 193462400093046240100100230188129244 Номер БО – 3830221219440000687 от 05.12.2019 г.
Описание объекта закупки	В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к проекту контракта).
Информация о цене контракта
Начальная (максимальная) цена контракта	899 688 (Восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	НМЦК сформирована проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета. Обоснование в Приложении № 5 к аукционной документации.
Источник финансирования	Финансирование по Контракту осуществляется из средств местного бюджета.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками	Национальная валюта Российской Федерации – российский рубль
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	Не применяется
Условия контракта
Место выполнения работ	Курская область, Тимский район, п. Тим
Сроки выполнения работ	Работы должны выполняться Подрядчиком с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 года.
Преимущества участникам и ограничения участия
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 28 Закона (участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы)	Не предоставляются
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 29 Закона (участие организаций инвалидов)	Не предоставляются
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Закона (участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)	Предоставляются
Ограничение участия в определении подрядчика, установленное в соответствии с Законом	Установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии с п.3 ст. 30 Закона.
Требования к участникам
Единые требования к участникам	1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, которое является объектом закупки (не установлено). 2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8. Участник закупки не является офшорной компанией. 9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ	Установлено
Дополнительные требования к участникам	Не установлены.
Обеспечение заявки на участие в аукционе
Размер обеспечения заявок на участие в аукционе	Не установлено.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке	Не установлено.
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта	1) На основании ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, устанавливается в размере 5 % от цены, по которой заключается контракт, или 2) участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта.
Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта	1) Если участник закупки, с которым заключается контракт, выбирает предоставление денежных средств или банковской гарантии в размере 5 % от цены, по которой заключается контракт, то: Исполнение контракта может обеспечиваться: - предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или - внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (см. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 44 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов"). При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Центральным банком Российской Федерации. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Положения Закона об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 2) Если участник закупки, с которым заключается контракт, выбирает освобождение от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, то: Участник предоставляет информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, подтверждая исполнение (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта.
Срок предоставления обеспечения исполнения контракта	Обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем аукциона при подписании проекта контракта.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта (В случае, если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме внесения денежных средств)	УФК по Курской области (Администрация поселка Тим Тимского района Курской области, л/с 05443022120), р/с 40302810838073000033 Отделение Курск, г. Курск БИК 043807001 Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на: «Выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области»
Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона	Не предусмотрено.
Информация о заключении контракта
Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт	Порядок и сроки заключения Контракта установлены статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения части 23 статьи 83.1 Закона № 44-ФЗ протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке участника электронной процедуры. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить на электронной площадке контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. С момента размещения на электронной площадке, предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ протоколов.
Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные Законом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
Возможность увеличить количество товара при заключении контракта	Не установлена.
Информация об изменении и расторжении контракта
Возможность заказчика изменить условия контракта	Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона	Установлена
Прочие условия
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не установлено
Информация о порядке и сроках подачи заявок
Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению.	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); - при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 закона № 44-ФЗ); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Рекомендуется заполнить первую часть заявки с использованием формы, указанной в Приложении № 2 к документации, при этом участник закупки вправе заполнить заявку по своей форме. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. Рекомендуется заполнить вторую часть заявки по форме, указанной в Приложении № 3 к документации, при этом участник закупки вправе заполнить заявку по своей форме. 2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованию, установленному пунктом 1 части 23 документации (не требуется), а также декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 2 - 7 части 23 документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 закона №44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ) (см. п.19 и п. 20 документации), или копии таких документов; 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов (см. п. 38 документации). При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 закона № 44-ФЗ (см. п. 21, п. 22 документации) (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). В случае установления дополнительных требований в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона указанным дополнительным требованиям не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона № 44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
Место подачи заявок участников	Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки.
Порядок подачи заявок участников	Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 39 документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Дата и время окончания подачи заявок	«17» декабря 2019 года 09-00 (время московское)
Информация о процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов аукциона
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе	«17» декабря 2019 года
Дата проведения аукциона	«18» декабря 2019 года
Информация о предоставлении разъяснений документации
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке*, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. При исчислении сроков учитываются положения ст. 193 Гражданского кодекса РФ. Дата начала срока предоставления разъяснений – значение даты и времени начала предоставления будет сформировано автоматически при размещении извещения. Дата окончания срока подачи запроса разъяснений – «13» декабря 2019 г. Дата окончания срока предоставления разъяснений – «15» декабря 2019 г.

* Участники закупок, аккредитованные ранее на электронных площадках участники закупок, для участия в электронных процедурах обязаны пройти регистрацию в единой информационной системе с 1 января по 31 декабря 2019 года.

По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 закона № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.

Приложение № 1 к документации

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области

п. Тим	«__» ______ 2019 г.

Тимского района

Курская область

Администрация поселка Тим Тимского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселка Куракулова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), по результатам проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) (протокол ________________№ ______ от «__» _______ 20__ г.), ИКЗ - 193462400093046240100100230188129244, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области, в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), локальным-сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), ведомостью договорной цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Поставка материалов, оборудования и работы производятся в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом, составленным на момент формирования начальной (максимальной) цены Контракта. Оборудование и материалы поставляются новые, не бывшие в эксплуатации.

1.4. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта, осуществляется за счет средств местного бюджета.

Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет: ____ рублей Сумма (Сумма прописью) рублей __ копеек. Условие по НДС.____ Цена контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также случаев, установленных законодательством. Аванс не предусмотрен.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

2.2. В стоимость Работ, указанную в п. 2.1. Контракта, включены расходы на приобретение материала для производства работ, доставку материала до Заказчика, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз строительного мусора с территории заказчика, перерасчет локального сметного расчета в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением условий настоящего Контракта.

2.3. Все расчеты по настоящему Контракту производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (за исключением случаев, когда предоставление счета-фактуры законодательством не предусмотрено), включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

3. Обеспечение исполнения обязательств

3.1. Исполнение Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» может обеспечиваться одним из следующих способов:

- безотзывной банковской гарантией в размере в размере 5 % от цены контракта, а именно Сумма (Сумма прописью) рублей __ копеек;

- передачей Заказчику в залог денежных средств в размере 5 % от цены контракта, а именно Сумма (Сумма прописью) рублей __ копеек на счёт Заказчика: УФК по Курской области (Администрация поселка Тим Тимского района Курской области, л/с 05443022120) р/с 40302810838073000033 в отделении Курск г. Курск БИК 043807001. Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на: «Выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области».

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта, превышающего в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 3.1. настоящего контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

3.2. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

3.3. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В соответствии с пунктом 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

3.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

3.5. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Закона 44-ФЗ, устанавливается от цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта, и составляет Сумма (Сумма прописью) рублей __ копеек.

3.6. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме внесения денежных средств, то факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения Контракта.

3.7. В случае если Подрядчик передает Заказчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в качестве обеспечения обязательств по Контракту, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

3.8. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, то в банковской гарантии должен быть указан срок действия гарантии по обеспечению исполнения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения Контракта не менее чем на один месяц.

3.9. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов").

3.10. Размер банковской гарантии или размер средств, перечисляемых на счет Заказчика, составляет Сумма (Сумма прописью) рублей __ копеек.

3.11. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи Закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 96 Закона №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3.12. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

3.13. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

3.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

3) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.

3.15. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта или гарантийных обязательств, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

3.16. Все споры между гарантом и бенефициаром подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.

3.17. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 9.7 настоящего Контракта.

3.18. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

3.19. Уменьшение в соответствии с частями 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

3.20. Банковское сопровождение контракта регулируется статьей 35 Закона № 44-ФЗ и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Работы должны выполняться Подрядчиком с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 года.

5. Права и обязанности.

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.1.2. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания;

5.2.2. Принять результат работ, выполненный Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;

5.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3. Права Подрядчика:

5.3.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Контракту.

5.4. Обязанности Подрядчика:

5.4.1. Выполнить весь комплекс работ по настоящему Контракту качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

5.4.2. Сдать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (форма КС-2, КС-3);

5.4.3. Предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ;

5.4.4. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, и пожарной безопасности;

5.4.5. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика;

5.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ субподрядными организациями;

5.4.7. В случае выявления недостатков при приемке работ до подписания акта выполненных работ устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней, в случае выявления недостатков в период гарантийного срока устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней после получения и признания письменной претензии от Заказчика;

5.4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

6. Качество и комплектность.

6.1. Качество материала, а также произведенные работы должны соответствовать требованиям ГОСТов. При производстве работ соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиПы.

7. Порядок выполнения работ.

7.1. Выполнение работ Подрядчиком осуществляется, в том числе по выходным и праздничным дням, по письменному согласованию с Заказчиком.

7.2. Заказчик назначает своего представителя (комиссию), который осуществляет приёмку выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и сметной документации.

7.3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану материалов, инструментов, оборудования, механизмов и других изделий, доставленных им на объект и необходимых для выполнения работ.

7.4. Риск случайного повреждения строительных материалов, гибели выполненных работ или части работ по ходу работ несёт Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на следующий день после подписания актов приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3).

8. Порядок приемки выполненных работ.

8.1. Приёмка работ производится в течение трёх рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного уведомления о завершении работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

8.2. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Контракта или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки работ (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, составляется Акт, в котором фиксируются скрытые недостатки. Для участия в составлении такого Акта Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя в течение трех дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.3. Документом, подтверждающим приёмку работ, является подписанный Сторонами акт приёмки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

9. Ответственность сторон

9.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042 в размере 10 процентов цены контракта, а именно _____________________(сумма прописью) руб. _____ коп., за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.2-9.4 настоящего контракта.

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042.

9.5. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ, именно ________ (____________________) руб. ___коп.

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком/Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно ________________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно ________________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Форс-мажор.

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения и другие стихийные бедствия.

10.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение Контракта.

11. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2020 года.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. При расторжении настоящего Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету настоящего Контракта.

12. Дополнительные условия.

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

12.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: Администрация поселка Тим Тимского района Курской области Юридический и почтовый адрес: 307060, Курская область, Тимский район, п. Тим, ул. Кирова д.25 «а» ИНН 4624000930, КПП 462401001, л/с 03443022120, р/с 40204810945250000575 в Отделении Курск г. Курск, БИК 043807001, ОКПО 04179622 e-mail: poseloktim@mail.ru тел/факс: 8(47153)2-32-18	ПОДРЯДЧИК:
Глава поселка Тим Тимского района Курской области
__________________ А.В. Куракулов	____________________ / ________________ м.п.
м.п.

Приложение № 1 к Контракту

№__ от «__» _______ 2019 г.

«Техническое задание»

на выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области

Полное наименование заказчика – Администрация поселка Тим Тимского района Курской области

Юридический и почтовый адрес: 307060, Курская область, Тимский район, п. Тим, ул. Кирова д.25 «а»

1. Объект закупки: Выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области.

2. Источник финансирования: Средства местного бюджета.

3. Состав и краткие характеристики выполняемых работ: Работы выполняются в соответствии со локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к проекту контракта). Объемы и виды работ должны соответствовать локальному сметному расчету.

Для выполнения вышеуказанных видов работ используется следующие основные материалы:

№	Наименование	Конкретные показатели используемого для выполнения работ товара
1.	Смесь пескосоляная	Содержание соли не менее 10%

Качество работ должно соответствовать действующим в РФ требованиям технических регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и иной нормативно-технической документации. Материалы, конструкции, изделия, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ) РФ, технических условий (ТУ) производителя, а также нормам пожарной безопасности.

4. Сроки выполнения работ: Работы должны выполняться Подрядчиком с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 года.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (за исключением случаев, когда предоставление счета-фактуры законодательством не предусмотрено), включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

Глава поселка Тим Тимского района

Курской области

________________ А. В. Куракулов

м.п.

Приложение № 2 к Контракту

№__ от «__» _____ 2019 г.

Локальный сметный расчет

(приложен в виде отдельного файла)

___________________ /_______________/ м.п.	_________________________/______________/ м.п.

Приложение № 3 к Контракту

№__ от «__» _______ 2019 г.

Ведомость договорной цены

№пп	Номера сметных расчетов	Наименование объекта работ и затрат	Стоимость
1	Локальный сметный расчет №01	Выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области	899 688,00
Итого	899 688,00
Итого с коэффициентом договорной цены k=
Итого:

___________________ /_______________/ м.п.	_________________________/______________/ м.п.

Приложение № 2

к аукционной документации

Участник размещения заказа сообщает о согласии на выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

Сведения о конкретных показателях используемого для выполнения работ товара:

№	Наименование товара	Конкретные показатели используемого для выполнения работ товара	Наименование страны происхождения товара*
1.	Смесь пескосоляная

В случае заполнения представленной формы в поле «Конкретные показатели используемого для выполнения работ товара» указываются показатели, соответствующие Техническому заданию (п.3 приложения №1 к проекту Контракта).

* (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 закона № 44-ФЗ).

Приложение № 3

к аукционной документации

Сведения об участнике размещения заказа

№	Наименование сведений	Данные участника
1	Наименование, фирменное наименование (при наличии)	Указать
2	Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица)	Указать
3	Сведения о месте нахождения (для юридического лица)	Указать
4	Почтовый адрес участника аукциона	Указать
5	Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)	Указать
6	Номер контактного телефона	Указать
7	Идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)	Указать
8	ИНН учредителей (при наличии)	Указать
9	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (ИНН всех членов коллегиального исполнительного органа) (при наличии)	Указать
10	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона (ИНН руководителя организации) (при наличии)	Указать

Приложение № 4

к аукционной документации

Инструкция по заполнению 1 и 2 частей заявки

Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке либо сопровождаться надлежаще заверенным переводом на русский язык.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:

а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 закона № 44-ФЗ);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Рекомендуется заполнить первую часть заявки с использованием формы, указанной в Приложении № 2 к документации, при этом участник закупки вправе заполнить заявку по своей форме.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.

Рекомендуется заполнить вторую часть заявки по форме, указанной в Приложении № 3 к документации, при этом участник закупки вправе заполнить заявку по своей форме.

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованию, установленному пунктом 1 части 23 документации (не требуется), а также декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 2 - 7 части 23 документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 закона №44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ) (см. п.19 и п. 20 документации), или копии таких документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов (см. п. 38 документации). При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 закона № 44-ФЗ (см. п. 21, п. 22 документации) (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Приложение № 5

к аукционной документации

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области

Основные характеристики объекта закупки	Выполнение работ по благоустройству п. Тим Тимского района Курской области.
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	В соответствии со ст. 18 и ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметный метод расчета начальной (максимальной) цены контракта на основании Локального сметного расчета (Приложение №2 к проекту контракта).
Расчет НМЦК	Произведен при помощи проектно-сметного метода на основании Локального сметного расчета (Приложение №2 к проекту контракта).
Дата подготовки обоснования НМЦК: 01.12.2019 г.

Контрактный управляющий

Администрации поселка Тим

Тимского района Курской области __________________ Р. А. Якунин